Formulario operativo dei Lavori Pubblici nella Regione Siciliana

Modulistica degli atti per la realizzazione delle opere pubbliche, normativa di riferimento e atti giurisprudenziali

La pubblicazione è un formulario di modelli necessari per la realizzazione di un'opera pubblica nella Regione Siciliana e si pone come utile strumento di consultazione a fini professionali per tutti i soggetti coinvolti dalla programmazione al collaudo dell'opera pubblica.

La modulistica è proposta in ordine temporale rispetto alle varie fasi dell'opera e individua un percorso procedurale cronologico che vede coinvolti: Responsabile Unico del Procedimento, Progettista, Coordinatore per la sicurezza, Direttore dei Lavori, Collaudatore e Impresa.
Ogni singolo modello del formulario riporta l'indicazione del soggetto che deve redigere il documento ed il relativo riferimento normativo.

I modelli contengono i verbali, le note e le dichiarazioni necessarie - dalla fase della programmazione alla fase del collaudo - redatte ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. sino alla Legge 16 maggio 2014, n. 78 e del Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. sino al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 aprile 2014 così come recepiti dalla Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12.
Sono riportati, inoltre, 110 siti web di consultazione.

L'acquisto della volume consente, attraverso il servizio G-cloud di Grafill, il download di un software per la gestione delle seguenti utilità:
- 312 modelli necessari per la realizzazione di un'opera pubblica (si tratta dei 245 modelli riportati nel volume e 67 modelli relativi alle procedure di affidamento, disciplinari di incarico e schemi di contratto nonché i modelli pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 2 novembre 2012).
- Oltre 1.200 atti normativi e giurisprudenziali inerenti le opere pubbliche (Direttive europee; Normativa nazionale; Normativa regionale; Sentenze del Consiglio di Stato e della Cassazione; Determinazioni, Deliberazioni, Pareri, Note e Commenti dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture).
- Testo del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici), coordinato con la L.R. 12 luglio 2011, n. 12.
- F.A.Q. (domande e risposte sui principali argomenti).
- Test iniziale (verifica della formazione di base).
- Test finale (verifica dei concetti analizzati).

Requisiti hardware e software
Processore da 1.00 GHz; MS Windows XP/Vista/7/8 (per utenti MS Windows Vista/7/8 sono necessari i privilegi di "amministratore"); 600 MB liberi sull'HDD; 1 GB di RAM; MS Word 2003 e successivi; Adobe Reader 9; Accesso ad internet e browser web per il download del software (supportati Firefox 4, Opera 10, Safari 5, Chrome 12, Internet Explorer 7).

Elio Caprì, architetto libero professionista, è Progettista e Direttore dei Lavori di opere pubbliche e private nell'ambito del restauro, della riqualificazione e della progettazione ambientale e urbanistica, dell'edilizia sociale e scolastica, delle infrastrutture. è autore di numerose pubblicazioni sui lavori pubblici e sull'edilizia privata.

Indice
Indice
Prefazione
MODELLI
FASE DELLA PROGRAMMAZIONE
R.U.P. - Studio di fattibilità
R.U.P. - Studio di fattibilità a base di gara
R.U.P. - Documento preliminare alla progettazione
R.U.P. - Documento preliminare alla progettazione (Allegato A)
R.U.P. - Documento preliminare alla progettazione (Allegato B)
R.U.P. - Documento preliminare alla progettazione (Allegato C)
R.U.P. - Documento preliminare alla progettazione (Allegato D)
R.U.P. - Verifica in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
MODELLI
FASE DELLA PROGETTAZIONE
R.U.P. - Schema per il controllo della documentazione del progetto preliminare
R.U.P. - Schema per il controllo della documentazione del progetto definitivo
R.U.P. - Schema per il controllo della documentazione del progetto esecutivo
R.U.P. - Verbale di valutazione del PSC e del fascicolo delle manutenzioni
R.U.P. - Convocazione della prima riunione della conferenza di servizi
R.U.P. - Verbale della prima riunione della conferenza di servizi
R.U.P. - Riconvocazione della conferenza di servizi
R.U.P. - Verbale della riunione finale della conferenza di servizi
R.U.P. - Richiesta al direttore dei lavori di attestazioni
DIRETTORE DEI LAVORI - Attestazione di realizzabilità del progetto
R.U.P. - Relazione istruttoria di approvazione progetto preliminare
R.U.P. - Relazione istruttoria di approvazione progetto definitivo
R.U.P. - Relazione istruttoria di approvazione progetto esecutivo e parere tecnico
PROGETTISTA - Dichiarazione del rispetto delle normative nella redazione del progetto
PROGETTISTA - Dichiarazione sui vincoli gravanti sull'area dell'intervento
R.U.P. - Ordine di servizio per immediato inizio redazione progetto esecutivo
IMPRESA - Comunicazione necessità studi e/o indagini per redazione progetto esecutivo
R.U.P. - Comunicazione per sopralluogo inizio studi e/o indagini
PROGETTISTA - Schema per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica
R.U.P. - Richiesta di impegno compagnia assicurazione polizza responsabilità civile
R.U.P./PROGETTISTA - Verbale di verifica del progetto preliminare
R.U.P./PROGETTISTA - Verbale di verifica del progetto definitivo
R.U.P./PROGETTISTA - Verbale di verifica del progetto esecutivo
R.U.P. - Verbale di validazione del progetto preliminare
R.U.P. - Verbale di validazione del progetto definitivo
R.U.P. - Verbale di validazione del progetto esecutivo
R.U.P. - Valutazione valore economico del costo del lavoro
MODELLI
FASE DELLA REALIZZAZIONE E DELLA CONTABILITà DEI LAVORI
R.U.P. - Certificazione bando di gara
R.U.P. - Istituzione ufficio di direzione lavori
IMPRESA - Dichiarazione di impegno a costituire associazione temporanea di imprese
DIRETTORE DEI LAVORI - Attestazione condizioni per esecuzione lavori
R.U.P./IMPRESA - Verbale condizioni per esecuzione lavori
IMPRESA - Proposta di integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
DIRETTORE DEI LAVORI - Verbale di immissione in possesso dell'immobile da espropriare
DIRETTORE DEI LAVORI - Verbale dello stato di consistenza dell'immobile da espropriare
R.U.P. - Comunicazione al dipartimento regionale - dati iniziali
R.U.P. - Comunicazione al dipartimento regionale anagrafica ss.aa.
R.U.P. - Comunicazione al dipartimento regionale anagrafica aggiudicatari
R.U.P. - Comunicazione al dipartimento regionale anagrafica professionisti
R.U.P. - Autorizzazione al direttore dei lavori alla consegna dei lavori
R.U.P. - Autorizzazione al direttore dei lavori alla consegna dei lavori in via d'urgenza
R.U.P. - Autorizzazione al direttore dei lavori alla consegna parziale dei lavori
R.U.P. - Richiesta polizza di assicurazione per danni di esecuzione
DIRETTORE DEI LAVORI - Comunicazione all'appaltatore per la consegna dei lavori
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Processo verbale di consegna dei lavori
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Processo verbale di consegna parziale
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Processo verbale di consegna definitiva dei lavori
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Processo verbale di consegna dei lavori
DIRETTORE DEI LAVORI - Processo verbale di consegna dei lavori (negativo)
DIRETTORE DEI LAVORI - 2° comunicazione all'appaltatore per la consegna dei lavori
DIRETTORE DEI LAVORI - Processo verbale di consegna dei lavori
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Processo verbale di consegna dei lavori in contraddittorio
DIRETTORE DEI LAVORI - Comunicazione di inizio lavori
DIRETTORE DEI LAVORI - Certificazione di inizio effettivo dei lavori
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Libretto delle misure per opere a corpo
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Libretto delle misure per opere a misura
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Liste settimanali degli operai e dei mezzi d'opera
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Liste delle provviste
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Sommario del registro di contabilità per opere a corpo
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Sommario del registro di contabilità per opere a misura
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Registro di contabilità per opere a corpo
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Registro di contabilità per opere a misura
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Giornale dei lavori
IMPRESA - Accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento
DIRETTORE DEI LAVORI - Cartello dei lavori
DIRETTORE DEI LAVORI - Cartello dei lavori per opere cofinanziate dall'unione europea
RESPONSABILE DEI LAVORI - Notifica preliminare
IMPRESA - Notifica scioglimento per la mancata stipula del contratto
IMPRESA - Notifica scioglimento per la mancata stipula del contratto
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE - Richiesta di trasmissione urgente del POS
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE - Richiesta documentazione all'impresa - Certificazioni
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE - Richiesta documentazione lavoratore autonomo
IMPRESA - Dichiarazione idoneità tecnico-professionale
IMPRESA - Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale
IMPRESA - Trasmissione dichiarazione di conformità
IMPRESA - Trasmissione in copia delle nomine dei referenti per la sicurezza
IMPRESA - Richiesta per recesso dal contratto per ritardata consegna dei lavori
IMPRESA - Richiesta per recesso dal contratto per ritardata consegna dei lavori
IMPRESA - Nomina del direttore tecnico di cantiere
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE - Registro di cantiere per la sicurezza
IMPRESA - Dichiarazioni organico medio annuo
DIRETTORE DEI LAVORI - Adempimenti D.M. 37/2008
RESPONSABILE DEI LAVORI - Comunicazione nominativi dei Coordinatori sicurezza
R.U.P./IMPRESA - Processo verbale allineamenti e quote
DIRETTORE DEI LAVORI - Richiesta programma esecutivo
DIRETTORE DEI LAVORI - Mancata presentazione del programma esecutivo
R.U.P. - Accertamento di effettivo inizio dei lavori per anticipazione importo contrattuale
DIRETTORE DEI LAVORI - Sollecito per l'inizio dei lavori
R.U.P. - Applicazione aliquota IVA
DIRETTORE DEI LAVORI - Prescrizioni per l'accettazione materiali
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE - Convocazione della riunione preliminare di coordinamento
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE - Verbale della riunione preliminare di coordinamento
IMPRESA - trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento
IMPRESA - Designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e di protezione
IMPRESA - Designazione del Responsabile del primo soccorso
IMPRESA - Designazione del Responsabile delle misure antincendio
IMPRESA - designazione del medico competente
IMPRESA - Proposta per variazioni migliorative in corso d'opera dei lavori
DIRETTORE DEI LAVORI - Parere sulla proposta di variazioni migliorative in corso d'opera
R.U.P. - Comunicazione sulla proposta di variazioni migliorative in corso d'opera
DIRETTORE DEI LAVORI - Registro della campionatura dei materiali
DIRETTORE DEI LAVORI - Nota di invito per l'Appaltatore a intervenire alle misurazioni dei lavori eseguiti
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Verbale di misurazione della distanza della cava
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Verbale di accertamento della distanza della discarica
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Verbale di pesatura
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Verbale di collaudo condotte in pressione
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Verbale di verifica della resistenza caratteristica del calcestruzzo
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Verbale di prelievo barre in acciaio per c.a.
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Verbale di prelievo di campioni di roccia
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Verbale di prelievo di campione di conglomerato
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Nota di accompagnamento dei campioni di conglomerato
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Verbale di misurazione
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Verbale di constatazione
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Verbale di contestazione
IMPRESA - Eliminazione dei vizi e delle difformità delle opere realizzate
DIRETTORE DEI LAVORI - Nota di invito all'appaltatore per la sottoscrizione del registro di contabilità
DIRETTORE DEI LAVORI - Stato di avanzamento lavori per opere a corpo
DIRETTORE DEI LAVORI - Prospetto di confronto dello stato di avanzamento lavori PER opere a corpo
DIRETTORE DEI LAVORI - Stato di avanzamento lavori per opere a misura
DIRETTORE DEI LAVORI - Prospetto di confronto dello stato di avanzamento lavori per opere a misura
DIRETTORE DEI LAVORI - Trasmissione atti inerenti lo stato di avanzamento dei lavori
R.U.P. - Nota all'appaltatore per il pagamento delle prestazioni arretrate
IMPRESA - Lettera di contestazione delle richieste avanzate per il pagamento prestazioni
IMPRESA - Comunicazione dei provvedimenti adottati per il pagamento delle prestazioni
R.U.P. - Certificato di pagamento
R.U.P. - Comunicazione agli Enti Assicurativi e Previdenziali
IMPRESA - Nota di pagamento degli interessi sulle rate di acconto
DIRETTORE DEI LAVORI/ IMPRESA - Verbale di concordamento lavorazioni
DIRETTORE DEI LAVORI/SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. - Sopralluogo e verbale di concordamento lavorazioni
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE - Convocazione della riunione di coordinamento
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE - Verbale della riunione di coordinamento
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE - Verbale visita di cantiere
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE - Trasmissione aggiornamento del Piano di sicurezza e coordinamento
IMPRESA - Trasmissione dati inerenti il Piano di sicurezza dei lavori
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE - Verbale di sospensione della fase di lavoro
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Processo Verbale di sospensione dei lavori
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Processo Verbale di sospensione parziale dei lavori
R.U.P./IMPRESA - Processo Verbale di sospensione dei lavori del Responsabile del Procedimento
DIRETTORE DEI LAVORI - Verbale visita di cantiere durante la sospensione dei lavori
IMPRESA - Nota per recesso prolungata sospensione della consegna dei lavori
IMPRESA - Nota per il pagamento degli importi maturati per l'esecuzione dei lavori
IMPRESA - Nota per risarcimento danni per sospensione dei lavori illegittima
R.U.P./IMPRESA - Processo Verbale di ripresa dei lavori
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Processo Verbale di ripresa dei lavori
IMPRESA - Diffida per ripresa dei lavori
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Processo Verbale di ripresa dei lavori (dopo la sospensione parziale)
IMPRESA - Richiesta di proroga
DIRETTORE DEI LAVORI - Parere sulla richiesta di proroga
R.U.P. - Concessione proroga
R.U.P. - Comunicazione relativa a ritardo e/o sospensione nella consegna
R.U.P. - Comunicazione relativa a sospensione nella consegna
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE - Verbale di sopralluogo in cantiere
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Verbale di concordamento nuovi prezzi senza maggiori spese
R.U.P. - Verbale approvazione nuovi prezzi senza maggiori spese
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Verbale di concordamento nuovi prezzi con maggiori spese
R.U.P. - Proposta di approvazione nuovi prezzi con maggiori spese
DIRETTORE DEI LAVORI - Relazione sui motivi della proposta redazione della Perizia suppletiva e di variante
R.U.P. - Relazione di accertamento cause della Perizia suppletiva e di variante
R.U.P. - Relazione di accertamento non prevedibilità opere previste nella Perizia
ORGANO CONSULTIVO TECNICO - Relazione di accertamento cause, condizioni e presupposti della Perizia S.E.V.
R.U.P. - Comunicazione al dipartimento tecnico: Perizia variante
IMPRESA - Nota per richiesta di compensazione
R.U.P./IMPRESA - Atto di sottomissione
IMPRESA - Nota per denuncia danni causati da forza maggiore
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Verbale di accertamento danni di forza maggiore
R.U.P. - Disposizioni di servizio
R.U.P. - Ordine di servizio del R.U.P. (assegnazione di un termine per compiere i lavori in ritardo)
DIRETTORE DEI LAVORI - Ordine di servizio del Direttore dei lavori
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE - Contestazione per le inosservanze alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE - Sollecito di richiesta al Committente della Sospensione dei lavori dell'Impresa
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE - Comunicazione agli organi competenti dell'inadempienza da parte del Committente
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE - Comunicazione di regolarizzazione
R.U.P. - Proposta del Responsabile del Procedimento per la risoluzione del contratto
R.U.P. - Verbale di esame delle controversie
DIRETTORE DEI LAVORI - Comunicazione importo riserve superiore ai limiti previsti
DIRETTORE DEI LAVORI - Relazione riservata del Direttore dei Lavori per accordo bonario
COLLAUDATORE - Relazione riservata del collaudatore per accordo bonario
R.U.P. - Verbale di accordo bonario
IMPRESA - Nota per richiesta di procedimento arbitrale - Nomina arbitro di parte
R.U.P. - comunicazione segnalazione notizie utili all'AVCP (Allegato A)
R.U.P. - Comunicazione di variazioni oltre il quinto
IMPRESA - Accettazione di variazioni oltre il quinto
IMPRESA - Comunicazione ultimazione dei lavori
IMPRESA - Comunicazione dismissione impianto
DIRETTORE DEI LAVORI - Relazione del Direttore dei Lavori a strutture ultimate
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Certificato di ultimazione dei lavori
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Verbale di constatazione sullo stato dei lavori
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Certificato di ultimazione dei lavori con lavorazioni mancanti
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Certificato di inefficacia ultimazione dei lavori
DIRETTORE DEI LAVORI - parere del Direttore dei Lavori sulla penale per la ritardata ultimazione
R.U.P. - Applicazione di penale all'Appaltatore per il maggior tempo
IMPRESA - Istanza per la disapplicazione della penale per la ritardata ultimazione dei lavori
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE - Consegna del Fascicolo in seguito all'ultimazione dei lavori
R.U.P. - Richiesta pubblicazione avviso ai creditori
SINDACO - Certificazione sull'avvenuta pubblicazione dell'avviso ai creditori
R.U.P. - Avviso ai creditori
R.U.P. - Dichiarazione sostitutiva dell'avviso ai creditori
R.U.P. - Avviso di presa in consegna anticipata delle opere
R.U.P. - Stato di consistenza dell'opera per consegna anticipata
R.U.P. - Verifica delle condizioni per la consegna anticipata
R.U.P. - Verbale di accertamento per la presa in consegna anticipata dei lavori
R.U.P. - Comunicazione di ultimazione dei lavori agli Enti assicurativi e previdenziali
DIRETTORE DEI LAVORI - Dichiarazione relativa all'apertura di cave di prestito
DIRETTORE DEI LAVORI - Dichiarazione su danni di forza maggiore
R.U.P. - Dichiarazione sulle cessioni di credito
DIRETTORE DEI LAVORI - Conto finale dei Lavori
DIRETTORE DEI LAVORI - Relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale
DIRETTORE DEI LAVORI - Trasmissione conto finale ed elenco allegati al conto finale
R.U.P. - Invito alla firma del conto finale
R.U.P. - Relazione finale riservata del Responsabile del Procedimento sul conto finale
MODELLI
FASE DEL COLLAUDO
IMPRESA - Istanza per la definizione delle riserve
COLLAUDATORE - Accettazione di collaudo statico in corso d'opera e finale
COLLAUDATORE - Accettazione incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera
COLLAUDATORE - Accettazione incarico di collaudo tecnico-amministrativo finale
COLLAUDATORE - Avviso per la visita di collaudo in corso d'opera del collaudatore
DIRETTORE DEI LAVORI - Avviso per la visita di collaudo in corso d'opera del direttore dei lavori
COLLAUDATORE - Avviso per la visita di collaudo finale del collaudatore
DIRETTORE DEI LAVORI - Avviso per la visita di collaudo finale del direttore dei lavori
COLLAUDATORE STATICO - Collaudo statico visita di collaudo in corso d'opera
COLLAUDATORE STATICO - Premessa, Relazione, verbali di visita e certificato di collaudo statico
COLLAUDATORE - Collaudo tecnico-amministrativo visita di collaudo in corso d'opera
COLLAUDATORE - Collaudo/verifica di conformità tecnico-amministrativa in corso d'opera
COLLAUDATORE PER L'ESECUZIONE - Conclusione dell'incarico di coordinatore in materia di sicurezza
R.U.P. - Verbale verifica attività coordinatore esecuzione
COLLAUDATORE - Premessa, Relazione, Verbali di visita, verifiche e Certificato di collaudo
COLLAUDATORE - Premessa, Relazione, Verbale di visita, sintesi valutazioni e Certificato di conformità
DIRETTORE DEI LAVORI - Certificato di regolare esecuzione
IMPRESA - Contestazione denuncia di vizi o difformità delle opere realizzate
COLLAUDATORE - Relazione riservata sulle riserve dell'Impresa
COLLAUDATORE - Relazione riservata sull'Impresa
IMPRESA - Richiesta certificato di esecuzione dei lavori
R.U.P. - Schema certificato di esecuzione lavori
IMPRESA - Richiesta certificato di esecuzione dei lavori
R.U.P. - Schema certificato esecuzione lavori
R.U.P. - Comunicazione all'autorità vigilanza fase esecuzione lavori
R.U.P. - Comunicazione segnalazione ufficio sanzioni AVCP (Allegato C)
R.U.P. - Relazione comportamento impresa
MODELLI
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO, DISCIPLINARI DI INCARICO, SCHEMI DI CONTRATTO, ULTERIORI VERBALI
(CONSULTABILI SOLO DAL SOFTWARE INCLUSO)
R.U.P. - Determina a contrarre
R.U.P. - Determinazione del R.U.P. affidamento fiduciario fino a Euro 40.000,00
R.U.P./PROGETTISTA - Verbale Negoziazione per affidamento incarico fiduciario
R.U.P. - Lettera d'invito per affidamento incarico procedura negoziata
IMPRESA - Domanda di ammissione alla gara e Dichiarazioni a corredo dell'offerta
R.U.P. - Verbale di gara procedura negoziata 1° seduta
R.U.P. - Verbale di gara procedura negoziata 2° seduta
R.U.P. - Verbale di gara procedura negoziata 3° seduta
R.U.P. - Bando di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione
PROGETTISTA - Elenco servizi affini
PROGETTISTA - Offerta economica corrispettivo economico
PROGETTISTA - Offerta economica riduzione tempo
PROGETTISTA - Modello G.A.P.
R.U.P. - Bando di Gara per l'affidamento dei servizi tecnici di Direzione lavori
R.U.P. - Disciplinare di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di Direzione lavori
PROGETTISTA - Domanda di ammissione alla gara
PROGETTISTA - Dichiarazioni da allegare alla domanda
PROGETTISTA - Dichiarazioni da allegare alla domanda ulteriori soggetti
PROGETTISTA - Dichiarazione del Legale Rappresentante
PROGETTISTA - Elenco servizi affini
IMPRESA - Offerta economica corrispettivo economico
ASSOC. PROFESSIONISTI - Modello G.A.P.
R.U.P. - Bando di gara per affidamento servizi tecnici di importo pari o superiore alla soglia
R.U.P. - Avviso per concorso di idee
R.U.P. - Avviso per concorso di progettazione
R.U.P. - Richiesta Comunicazioni Antimafia
R.U.P./PROGETTISTA - Richiesta Certificazione di Regolarità Contributiva
IMPRESA - Comunicazione di Affidamento di sub contratto
IMPRESA - Richiesta di autorizzazione al sub appalto
IMPRESA - Dichiarazione insussistenza cause di esclusione
IMPRESA - Dichiarazione di composizione societaria
IMPRESA - Dichiarazione insussistenza eventuali forme di controllo
R.U.P. - Contratto di cottimo
R.U.P. - Contratto di Appalto per LL.PP. di interesse regionale
R.U.P. - Contratto realizzazione LL.PP.
R.U.P. - Contratto di sub appalto
IMPRESA - Modello G.A.P..
R.U.P. - Documentazione sub appalti di importo inferiore a 150.000,00 Euro
R.U.P. - Documentazione sub appalti di importo inferiore a 150.000,00 Euro e inferiore a 5 Milioni di D.P.S.
R.U.P. - Elenco annuale interventi di importo inferiore a 150.000 euro
IMPRESA - Istanza di parere per soluzione controversie
IMPRESA - Formulario presentazione esposti per contratti servizi e forniture
IMPRESA - Formulario presentazione esposti per contratti lavori
R.U.P./PROGETTISTA - Disciplinare di incarico di progettazione (s.o. G.U.R.S. n. 47 del 2 novembre 2012)
R.U.P./PROGETTISTA - Disciplinare di incarico per Direzione dei lavori (s.o. G.U.R.S. n. 47 del 2 novembre 2012)
R.U.P./PROGETTISTA - Disciplinare di incarico di supporto al R.U.P.
R.U.P./COORDINATORE - Disciplinare di incarico per Coordinatore Sicurezza
R.U.P./GEOLOGO - Disciplinare di incarico per studio geologico (s.o. G.U.R.S. n. 47 del 2 novembre 2012)
R.U.P./COLLAUDATORE - Disciplinare di incarico per collaudo statico (s.o. G.U.R.S. n. 47 del 2 novembre 2012)
R.U.P./COLLAUDATORE - Disciplinare di incarico per collaudo tecnico amministrativo (s.o. G.U.R.S. n. 47 del 2 novembre 2012)
R.U.P. - Lettera per vizi e difformità opere realizzate
IMPRESA - Lettera accoglimento denuncia vizi e difformità opere
IMPRESA - Lettera non accoglimento denuncia vizi e difformità opere
IMPRESA - Lettera per scadenza termine garanzia
IMPRESA - Lettera accoglimento denuncia vizi e difformità da terzi
IMPRESA - Dichiarazione impegno eliminazione vizi e difformità
R.U.P. - Lettera per rovina o pericolo rovina o gravi difetti
R.U.P. - Lettera d'invito procedura negoziata
R.U.P. - Lettera non accoglimento vizi denunciati come gravi
R.U.P. - Domanda ammissione gara e dichiarazione
R.U.P. - Disciplinare di gara offerta economicamente più vantaggiosa
PROGETTISTA - Dichiarazione sostitutiva antimafia
R.U.P. - Attestazione per ricorso professionisti esterni
PROGETTISTA - Richiesta polizza società assicuratrice
SOCIETà ASSICURATRICE - Disponibilità rilascio polizza
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Verbale di accertamento impianto elettrico
DIRETTORE DEI LAVORI/IMPRESA - Verbale verifica impianto elettrico
NORMATIVA (CONSULTABILE SOLO DAL SOFTWARE INCLUSO)

Il software incluso, disponibile attraverso il servizio G-cloud di Grafill, consente la gestione dei 312 modelli precedentemente elencati e la consultazione di 1.200 atti normativi e giurisprudenziali, riportati in ordine cronologico e suddivisi per titolarità, costituiti da:
- Normativa Comunitaria (n. 30 atti): dal Regolamento CE n. 1526/1998 del 16 luglio 1998 alla Direttiva 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del 28 marzo 2014;
- Normativa Nazionale (n. 400 tra Leggi, D.Lgs., D.L. e Circolari): dalla Legge 23 aprile 1941, n. 633 alla Legge 16 maggio 2014, n. 78;
- Normativa Regionale (n. 250 tra Leggi, Decreti e Circolari): dalla Legge 26 gennaio 1953, n. 2 alla Circolare dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità del 3 ottobre 2013;
- Atti dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (n. 520 tra Determinazioni, Deliberazioni e Pareri): dalla Determinazione n. 25 del 22 maggio 2000 all'Atto di Segnalazione n. 3 del 21 maggio 2014.